标准高压供用电合同（推荐6篇）。

标准高压供用电合同 篇1

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：

__________________.

二、工程地点：

__________________.

三、承包方式：

__________________.

四、工程造价：

__________________.

五、工程内容和范围：

高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：

甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：

本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：

工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：

甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：

负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。WWW.F215.Com

十一、安全施工：

乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的'安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十二、解决合同纠纷方式：

在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十三、本合同正本______份，副本______份。

具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方（盖章）：__________________

______年______月______日

乙方（盖章）：__________________

______年______月______日

标准高压供用电合同 篇2

为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用秩序，安全、经济合理地使用电力，根据《中华人民共和国合同法》以及《全国供用电规则》的规定，经供用电双方充分协商、特订立本合同，以便共同遵守。

甲方：_______________市__________________化工厂 地址：________________________

乙方：_______________市__________________供电局 地址：________________________

甲乙双方于____________年______月______日于____________市__________________区签订供电合同如下：

1.双方因_________市______区现只有_________千伏工农线供电，线路已满负荷运行，电压质量不良，不能再增加供电负荷。甲方_________千伏变电所现轻负荷运行。为了解决_________区用户生产用电，双方协商新增负荷由甲方供电。

2.甲方_________千伏变电所_________千伏安主变压器因内部有放电声，暂停运行检修，更换为_________千伏安主变压器投入运行。乙方同意保留_________千伏安用电契约容量，投入时不再重新申请增容。

3.甲方同意暂外带乙方的用电负荷共_________千瓦_________安培，掌握其用电情况，负责供电和设备的安全运行。

4.电费收缴办法：乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数，由乙方向甲方收取电费。

5.甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。_________区变电所建成后，乙方计划的10千伏电网供___________区负荷。

6.本合同于_______________区变电所建成后失效。

甲方：__________________(公章)

法定代表人：______(签字、盖章)

乙方：__________________(公章)

法定代表人：______(签字、盖章)

标准高压供用电合同 篇3

为了明确电力客户（以下简称用电方）与供电企业（以下简称供用方）在电力供应和使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《电力法》、《合同法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经双方协商一致，签订本合同。

1、根据用电方自愿申请，供电方同意向用电方提供用电类别为居民生活用电、供电容量为_______千瓦、______相______线、额定频率为50赫兹、额定电压为______伏的电力。

2、本合同所指电价系国家定价。用电方可选择执行以下一种电价：

居民生活用电电价：

居民生活用电峰谷电价。用电方按规定交纳电能计量装置改造费_____元，供电方负责安装峰谷分时计量电能表。自装表接电之日起，用电方一年内不得变更峰谷用电。满一年后，用电方如要求变更为执行居民生活用电电价的，应到当地供电营业厅按规定办理变更用电手续，但用电方交纳的峰谷电价电能计量装置改造费不再退回，供电方也不再向用电方收取其他费用。

3、供电方按国家规定装设用电计量装置，该装置安装在用电方，其记录作为结算电费的依据。用电方应对用电计量装置负责保管，如发现封印损坏或脱落应及时通知供电方，供电方应及时维修和处理。用电方应在本合同约定的容量范围内用电，因用电方原因造成用电计量装置损坏的，由用电方按电力法规、规章等有关规定赔偿。

4、用电方认为供电方装设的计费电能表不准时，有权向供电方提出校验申请。如计费电能表的误差在允许范围内，则校验费用由用电方负担；如计费电能表的误差超出允许范围时，则校验费由供电方负担。用电方对检验结果有异议时，可在15天内向法定计量检定机构申请检定.用电方在申请验表期间，其电费仍应按期交纳，验表结果确认后，再行退补电费。

5、用电方未经供电方同意，私自转供电、私自改变用电性质、私自引入其他电源，以及私自迁址、更动用电计量装置等均属违约用电，应对由此造成的人身触电伤亡和电（气）器火灾等事故承担责任，供电方将按《供电营业规则》有关规定予以处理。

6、用电方私自开启用电计量装置封印、绕表用电和其他致使用电计量装置失准的行为均属窃电行为，供电方将按《供电营业规则》有关规定予以处理。

7、供电方实行定期抄表，按期向用电方结算电费，用电方应在通知的期限内向供电方缴纳电费。逾期不缴清电费的，用电方应承担电费滞纳的违约责任，电费违约金自逾期之日起计算至交纳日止，电费违约金每日按欠费总额的千分之一计算。经供电方催缴，用电方仍未付清所欠电费和违约金的，供电方依法中止供电。用电方一旦付清所欠电费和违约金，供电方应在24小时内恢复供电。

8、计费电能表的出线端处为双方产权分界点，依此点指向供电电源侧的线路、电能表等配电设施均属供电方所有，计费电能表的出线端处指向用电侧的线路及防触、漏电的剩余电流动作保护器（俗称漏电保护器）等用电设施均属用电方所有。双方按其产权归属，各自承担运行维护等责任。

9、供电方应保证供电质量。用电方应安全用电，并装设漏电保护器。因供电方电力运行事故造成家用电器损坏的，按《居民用户家用电器损坏处理办法》有关规定办理。

10、本合同在供电方装表接电后生效，其他未及事宜按《供电营业规则》有关规定办理。履行本合同发生争议的，双方均有权向人民法院提起诉讼。

11、其他约定：______________________________________________________________。

用电方签名（盖章）________________ 供电方签名（盖章）：_______________

签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日

标准高压供用电合同 篇4

供电方： 营业执照号码

用电方： 营业执照号码

为了保证供用电的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。

一、供电方电力可供量，用电方计划用电量，用电时间：

二、设备安装费用的负担：

三、电费的计算和结算方法：

四、双方协商同意的其他条款：

五、违约责任：

六、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。

七、本合同在执行中发行纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

八、本合同有效期：从双方签章之日起到 年 月 日止。

九、本合同一式份，供、用方各执一份，副本送银行、工商局(所)各一份备案。

供电方： (盖章) 用电方： (盖章)

代表人： 代表人：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

标准高压供用电合同 篇5

甲方：__________

乙方：__________

为了加强合作，明确双方职责，便于工程有序开展，更好发展打下基础.经双方平等协商，在《电力工程施工合同》的基础上订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工队之间衔接关系，并搞好统一协调管理，责任明确到各施工队、班组的负责人，做到工作任务清楚，协调一致，有序管理，以便于提高各施工队的工作效益。

1、乙方开工前，甲方须召集施工现场所有施工单位负责人召开会议，提供各个施工单位施工图纸并进行安装技术交底、交流，并确定准确的水平高差点。

2、乙方在施工中，若需要对相关地段进行封闭施工时，甲方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。

3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题进行全面交接，以免发生不必要的误解及冲突，造成不必要的质量及工期延误，若甲方未协调好，造成停工、误工及机械所产生的费用全部由甲方承担。

4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查，协商、协调现场存在的技术及存在问题。

5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可，乙方方可执行施工，施工工程量以实际为准，双方记录一致，必要时拍摄图片保存。

6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担，费用按总工程施工费的.13.6%。

7、其他费用按电力工程造价____年版本软件定额标准支付。

8、在电缆铺设中所需的标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准，所需费用及安装费用由甲方支付。

9、承包范围：

10、路灯部分以禄劝建筑勘察设计图纸为准，具体的分接箱总控制室、走向，路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商，按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。

11、经双方协商决定此工程包工不包料，在施工中所需的材料全部由甲方提供，甲方必须在施工前48小时之内提供到位，若有其它原因未能准时提供材料，应提前告知乙方，以便于乙方采取相应措施，若甲方未提前告知乙方原因，则当天所造成的误工费等损失全部由甲方承担。

12、小件部分材料由乙方负责采购，所需费用由甲方承担，由甲方负责人核实，签名，乙方仓库保管员认可、签名后方可入库。施工现场负责人领用材料需说明材料所用位置及数量，签名后方可领用材料。

13、乙方工程竣工前，所涉及工程的电器、设备等的检测报告所需费用由甲方承担。

14、甲方提供给乙方临时项目指挥部、办公地点及施工人员临时住所。费用问题由双方协商决定。

15、本补充协议与原合同具有同等法律效益，若有相互冲突之处，以原合同为准。

16、本协议一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________

代表人(签字)：__________代表人(签字)：__________

签订地点：__________签订地点：__________

日期：___________日期：___________

标准高压供用电合同 篇6

需方：________________（以下简称甲方）

供应商：________________（以下简称乙方）

为保证阜新高速公路路面工程第一合同项目管理部的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就水稳碎石工程部分石灰石碎石骨料的供应任务签订本合同，双方共同遵守。

一、产品名称、型号、制造商和单价

二、质量要求：材料为蓝色石灰石，骨料应干燥无杂质，符合《公路路面施工技术规范》，含泥量小于1%。乙方应积极配合甲方的`质量检验，确保来料符合质量要求，不合格的材料甲方不予结算。

三、交货日期：以甲方通知的时间为准。

四、交货地点及交货方式：甲方指定堆场（_____市_____区_____镇阜新高速公路K5+600路基右侧），乙方自行装卸。

五、结算方式：结算以吨计价，根据堆场出具的有效收据凭证以现金结算。

六、履约担保：合同签订后，乙方将5万元作为履约保证金存入甲方指定账户；合同履行后，甲方将在7个工作日内返还保证金（不计利息）。

七、双方的责任：

1、甲方职责：对未交付的产品进行抽查，发现不合格产品，乙方自行清理施工现场。无论什么原因，都不允许和接待人员吵架。

2、乙方责任：乙方应及时组织车辆、材料来源和不低于800吨的日供应能力。在饲养期间，保质保量，不能涨价。在运输过程中，一切交通事故均由乙方承担、、乙方应确保结算收据凭证真实有效，否则，乙方应自行承担后果并追究法律责任。

八、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：________________乙方：_______________

公司名称（盖章）：________公司名称（盖章）：________

法定代表人：________法人代表：________

日期：________年________月________日