招投标合同必备八篇。
随着法律在人们生活中的地位日益提高，合约有助于我们的合作更加规范化。合同对于加强国家对企业的管理和监督具有积极作用。那么，如何制定一份合同呢？本文将分享有关“招投标合同”的相关内容，希望您在阅读本文的过程中能够获得一些有用的知识！
招投标合同 篇1
(一)、招标内容及概况：
本工程为___艺术学院行政大楼改造、装修装饰工程。原建筑为中式古建砖木结构，建于1954年，建筑中部四层，两侧为三层退式瓦屋面，两端二层为平屋顶上人屋面;建筑面积约为5200㎡。该建筑采用预制楼层板，屋顶结构为木屋架，大瓦屋面。主要施工内容包括：
1、大楼内的卫生设施、残留的电器设施等的拆除;天棚吊顶、内墙面木龙骨纸面石膏板面层、地面铺贴、涂料饰面、卫生间改造等，具体内容见《南艺机关大楼改造室内施工图》。
2、原二层露台拆除及防水上人屋面的新做施工;
(二)、资质要求：
1、投标单位具有主项建筑装修装饰工程专业承包资质 二 级以上(含 二 级);
2、投标单位具有良好的企业信用和安全生产许可证(附书面有效证件);
3、企业近三年来完成5000平方米以上建筑装修装饰工程项目一项(附合同复印件，中标单位需复核原件);
(三)、投标要求：
1、承包方式：包工包料。
2、工程质量要求：符合国家验收标准，工程质量保修按国家相关规定执行(具体要求与中标单位在合同中签订)。
3.投标人应提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料、设备价格表”，所提供的数据必须细分到人、材、机的消耗量组成。
4. “单位工程费汇总表”第4项规费应列出各项规费的名称和金额。
5.本工程的投标报价应符合江苏省建设厅苏建定(xx)374号《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》工程量清单计价格式和相关规定。
6.投标人的投标报价的总额应是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润并考虑风险因素。
投标人应依据招标图纸对分部分项工程量清单的项目特征描述与招标图纸的一致性进行核对并在收到招标文件后7日内提出疑义，经工程量清单编制单位校核后调整。
投标人只能以招标人发放的工程量清单及修正文件(如有)进行投标报价。
7.除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用己包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。
每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
8.投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
9.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单报价分析中反映出来。工程量清单报价分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为己分摊在投标人认可的合同的细目报价中。
10.投标人应结合本企业的技术水平、管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价、管理费、利润、措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调整，但江苏省相关计价表的编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。
11. 投标人在投标报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素。
12. 投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取：
(1)现场安全、文明施工措施费
(2)工程定额测定费
(3)安全生产监督费
(4)劳动保险费
(5)税金
(6)招标文件中已明确的材料设备价格及暂定费用
(7)其他法律法规规定不可竞争的费用。
本工程不可竞争费用的计取标准如下
13.工期要求：
中标单位中标后立即进场，从进场之日起至20___年8月10日前，加固施工单位让出部分工作面，装修与加固交叉施工。20___年8月11日起装修工程全面施工，装修工程于20___年9月30日竣工验收，交付使用。如未按时竣工，每延迟一天罚中标价的0.3%。
14.联系人：
现场勘察请联系基建处袁乐平(电话：51667888)。
清单内容请联系江苏天信事务所徐工(电话：13851610749)。
四、付款方式：
工程价款的支付结算：工程开工10日内，支付合同价的20%;工程施工至图纸内容的70%时，再支付合同价的20%;工程按期完成再支付合同价的30%，剩余款项待竣工验收合格并经审计后付到审计价的90%，其余在满一年后无质量问题一次付清。
五、投标书构成：
1、资质证明材料;
2、投标单位准备派出的工程项目负责人及相关人员情况表格;
3、企业近两年的工程业绩(工程名称、建设单位、工程造价);
4、投标报价书;
5、工程施工方案文字说明;
6、材料清单(标明各材料具体名称、型号、规格、产地、价格等);
7、工程进度及质量保证措施;
8、工期安排和时间承诺，后期服务及其它。
9、投标单位地址、邮政编码、开户银行、帐号、联系人、联系电话。
10、投标文件份数：一套正本两套副本。
六、报名评审费及保证金：
投标单位在报送投标书时，需先到___艺术学院机关楼财务处215室交纳报名评审费200元(无论中标与否均不退还)。同时交纳投标保证金2万元(支票，单位：___艺术学院;开户行：工行草分;帐号：__________________x)。未中标者的投标保证金在开标后3天内退还，中标者的保证金在工程完工验收合格后全额退还，否则将按有关规定扣除。
七、标书送达地点和截止日期：
投标书密封后须在封口处加盖公章并在封面上写清投标项目，于20___年7月 18日上午11：00时前送达___艺术学院(___市虎踞北路15号)机关楼317室。
联系电话：025—____________
招投标合同 篇2
建设工程招投标与合同管理
第一章、建设工程招投标概述
1、开标：是指招标人在规定的地点和时间，在由投标人出席的情况下，当众拆开标书，宣布招标人的名称、投标价格和投标价格的有效修改等主要内容的过程。
2、评标：是指招标人按照招标文件的要求，由招标小组或专门的评标委员会，对各投标人所报的投标资料进行全面审查、择优选定中标人的过程。
第二章、建设工程勘察设计招标与投标
1、经有关主管部门批准，招标人可以直接发包：
（1）采用特定的专利或者专有技术的；
（2）建筑艺术造型有特殊要求的；
（3）国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。
第三章、建设工程监理招标与投标
1、下列工程必须实施建设监理：
（1）国家重点建设工程；
（2）大中型公用事业工程：总投资额在3000万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目；科技、教育、文化等项目，体育、旅游、商业等项目，卫生、社会福利等项目；
（3）成片开发建设的住宅小区工程：建筑面积在5万平方米以上；
（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程：
（5）国家规定必须实行监理的其他工程：指项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目和学校、影剧院、体育场馆等项目。
2、在开标中，属于下列情况之一的，按无效标书处理：
（1）投标人未按时参加开标会，或虽参加会议但无有效证件；
（2）投标书未按规定的方式密封；
（3）唱标时弄虚作假，更改投标书内容；
（4）监理费报价低于国家规定的下限。
第四章、国内工程施工招标与投标
1、招标程序：
（1）组织成立招标机构，由招标人自行招标或委托招标；
（2）编制招标文件和标底（如果有）；
（3）发布招标公告或发出招标邀请书；
（4）对潜在招标人进行资质审查，并将审查结果通知各潜在招标人；
（5）发售招标文件；
（6）组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑；
（7）确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；
（8）接受招标书；
（9）开标、评标和决标；
（10）发出中标通知书；
（11）签订合同。
2、工程项目的招标人必须满足下列资质条件和能力时，才可以进行自行施工招标：
（1）具有项目法人资格（或者法人资格）；
（2）有与招标工程规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；
（3）有从事同类工程建设项目招标的经验；有组织编制招标文件的能力；
（4）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；有审查投标单位资质的能力；
（5）熟悉和掌握《招标投标法》及相关法律规章制度，有组织开标、评标、定标的能力；
3、标底的作用：
（1）使业主在工程概算的基础上，进一步明确在拟建工程上应该承担的投资数据；
（2）给上级主管部门（或投资各方）核实建设规模提供数据；
（3）作为衡量招标人标价的准绳，也就是评标的主要尺度之一。
4、报价策略（案例分析、简答）
（1）削价和加价因素P85
削价因素：
（1）对于大批量工程或有后续工程、分期建设的工程、可适当减记大型临时设施费用；
（2）对于施工图设计详细无误、不可预见因素小的工程，可减记不可预见包干费；
（3）对无冬雨季施工的工程，可以免计冬雨季施工增加费。
（4）对工期要求不紧、无需赶工的工程，可减记夜间施工增加费；
（5）技术装备水平较高的建筑企业，可减记技术装备费；
（6）大量使用当地民工的，可适当减记远征工程费和机构迁移费；
（7）采用先进技术、先进施工工艺或廉价材料等，也可列入削价范围。
加价因素：
（1）合同签订后的设计变更，可另行结算；
（2）签订合同的材料价差变更，可另行结算或估算列入报价；
（3）材料代用增加的费用，可另行结算或列入报价；
（4）因大量压缩工期而增加的赶工措施费用，可增加费用；
（5）把握不准、防止意外费用发生，可在允许范围内增加报价；
（6）无需付款的工程，可考虑增加流动资金贷款利息，列入报价；
（7）要求垫支资金或材料的，可增加有关费用。
（2）不平衡报价法 P86
（3）多方案报价策略 P87
（4）随机应变策略 P87
（5）其他策略
第七章、建设工程合同管理概述
1、代理及其特征： P100
（1）定义：代理是代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人作出意思表示，所产生的权利和义务直接由代理人享有和承担的法律行为。
（2）代理的特征：
（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。
（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；
（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；
（4）被代理人对代理行为承担民事责任。
2、代理关系的终止： P16
2（1）委托代理关系的终止：
1）代理期间届满或者代理事项完成；
2）被代理人取消委托或代理人辞去委托；
3）代理人死亡或丧失民事行为能力；
4）作为被代理人或代理人的法人终止。
（2）指定代理或法定代理关系的终止：
1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；
2）被代理人或代理人死亡；
3）指定代理的人民法院或指定单位撤销指定。
3、担保的方式
（1）保证：
1）以下组织不能作为保证人：
1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证；
2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；
3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
（2）定金：
1）指当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付对方一定数额的货币作为担保；
2）注意：（1）定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%（2）定金合同从实际支付定金之日生效。（3）给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。
4、合同成立 P174
当事人采用合同形式订立合同的，向双方当事人签字或者盖章时合同成立。若在签字或盖章之前，当事人一方不履行主要义务，对方接受的，该合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。
5、缔约过失P174
是指合同缔结过程中，当事人一方因未履行依据诚实信用原则应承担的义务，而导致当事人另一方收到损失，应承担相应民事责任，即缔约过失责任。
有下列情形者应承担损害赔偿责任：假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；违反缔约中的保密义务；有其他违背诚实信用原则的行为。
6、无效合同P175
有下列情形之一的合同无效： P176
（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的；
（2）恶意串通，损害国家、集体和第三人利益的；
（3）从合法活动掩盖非法目的的；
（4）损害社会公共利益的；
（5）违反法律、行政法规的强制性规定。
7、合同履行中当事人的抗辩权：
（1）定义：抗辩权是指双方在合同的履行中，都应当履行自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。
8、代位权：
是指因债务人怠于行使到期权，对债务人造成伤害，债权人可以向人民法院请求以自己名义代位行使债权人的义务。P182
第八章、建设工程勘察设计合同管理 P2031、勘察合同内容：建设项目总投资估算额500万元以上的工程勘察和工程设计收费实行政府指导价；建设项目总投资估算额500万元以下的工程勘察和工程设计收费实行市场调节价； △实行政府指导价的，在勘察中采用新技术、新工艺、新设备、新材料。
第十章、建设工程施工合同管理
1、建设工程施工合同：即建筑安装工程承包合同，是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目，明确双方权利和义务的协议。（双务合同）P2302、组成建设工程施工合同的文件包括： P235
（1）施工合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）洽商、变更等书面协议；
（4）投标书及其附件；
（5）施工合同专用条款；
（6）施工合同通用条款；
（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）图纸；
（9）工程量清单；
（10）工程报价单和预算书。
3、建设工程在正常使用条件下地最低保修期限为： P249
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合同使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（3）供电与供冷系统，为2个采暖期和供冷期；
（4）电气管线和给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
第十四章 建设工程索赔（案例分析题）
1、索赔：当事人在实施合同过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是由于合同对方应承担责任的情况造成损失后，向对方提出补偿要求的过程。P3402、设计招标与施工招标的主要区别：
（1）、招标文件的内容不同：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术经济指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，没有具体的工程量要求。
（2）、对投标书的编制要求不同：投标者的投标报价不是按具体的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，阐述该方案的优点和实施计划，在此基础上再进一步提出报价。
（3）、开标方式不同：开标时不是由招标人按各投标书的报价高低去排定标价次序，而是由各投标人自己说明各设计方案的基本构思和意图，以及其他实质性的内容，而且不排定标价次序。
（4）、评标的原则不同：评标是不过分追求工程项目的报价高低，而是更多的去关注方案的技术先进性、合理性，所达到的经济技术指标，以及对工程项目经济效益的影响。
3、投标人的资格预审：
（1）、资质预审：包括证书的种类、资质等级、证书中规定允许承接任务的范围。申请投标人所持有的证书在以上三方面任何一项不合格，均应被取消投标资格。
（2）、能力审查：包括投标单位设计人员的技术力量和所拥有的技术设备两方面的审查。
（3）、经验审查：通过审查投标者报送的最近几年所完成的工程项目设计一览表，包括工程名称、规模、标准、结构形式、设计期限等内容，评定其设计能力和设计水平。
4、招标人：是指依照法律规定进行工程建设项目的勘察、设计、施工、监理，以及工程与工程建设有关的设备、材料等招标的法人。
5、代理制度中的民事责任：
（1）、委托书授权不明的连带责任
（2）、无权代理的民事责任
（3）、代理人不履行职责的民事责任
（4）、代理人和第三人串通的连带责任
（5）、代理人违法事项的法律责任
6、合同成立与合同生效的联系与区别：
联系：合同成立与合同生效是有效合同的有机结合的两方面，二者既有联系又有区别。合同成立是合同生效的前提条件，合同生效是合同成立的必然结果。
区别：（1）、合同成立是解决合同是否存在的问题，合同生效是解决合同效力的问题。（2）、合同成立的效力和合同生效的效力不同。合同成立后，当事人不得对自己的要约与承诺任意撤回，而合同生效后当事人必须按照合同的约定履行，否则应当承担违约责任。（3）、合同不成立的后果仅仅表现为当事人之间产生的民事赔偿责任，一般为缔约过失责任，而合同无效的后果除了承担民事责任之外，还可能承担行政或刑事责任。（4）、合同不成立，仅涉及合同当事人之间的合同问题，当未形成合同时，不会引起国家行政干预。而对于合同无效问题，如果属于合同内容违法时，即使当事人不作出合同无效的主张，国家行政也会作出干预。
7、合同履行中当事人的抗辩权：
定义：抗辩权是指双方在合同的履行中，都应当履行自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。
分类：（1）、同时抗辩权：当事人互为负债，没有先后履行顺序的，应当同时履行。
（2）、先履行抗辩权：当事人互为负债，有先后履行顺序的，先履行一方未履行的，或履行债务不符合约定的后履行一方有权其相应的履行要求。
（3）、又称不安抗辩权，是指在双务合同中当事人互为负债，合同约定有先后顺序的先履行债务的当事人一方先履行其债务。但是，在合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的状况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供前有权拒绝先为履行。
8、编制标底：
原则：（1）、根据设计图纸及有关资料、招标文件，参照国家规定的技术、经济标准定额及规范确定工程量和标底。（2）、标底价格应由成本、利润和税金组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干的总限额内。（3）、标底的价格作为业主的期望计划价，应力求与市场分十几变动吻合，要有利于竞争和工程质量。（4）、标底价格应考虑人工、材料、机械台班等价格变动因素，还应考虑施工不可预见费等。（5）、一个工程只能编制一个标底。
依据：（1）、经上级主管部门审批的初步设计和概算投资等文件。（2）、全部设计图纸和有关的设计说明（3）、已经批准的招标文件（4）、当地现行的建筑安装工程预算定额（5）、当地现行的各项收费标准和其他有关规定。（6）、建筑部颁发的现行建筑安装工程工期定额和当地的补充定额或实施细则等（7）、根据工程技术复杂程度，施工现场条件和提前工期等要去二必须采取的技术措施。
内容：（1）、招标工程综合说明（2）、招标工程一览表（3）、标底价格（4）、招标工程总造价中所含各项费用的说明。
编制标底的方法：（1）、标底编制方法基本上与预算或概算的编制方法相同，所不同的是，它比预算或概算要求更为具体和确切。主要表现在：（1）、要根据不同的承包方式，考虑不同的包干系数。（2）、要根据现场的具体情况，考虑必要的工程特殊措施费。（3）、要根据不同的材料、设备的供应方式和价差的处理办法，提供各种不同的材料、设备的数量及价格清单，并考虑各种价差及计算条件。（4）、工程设计的实际钢材用量
招投标合同 篇3
建设工程招投标与合同管理 作业
问答题：
1.建设工程项目总承包哪几种方式？各有何特点？
答：建设工程项目总承包方式有全过程承包，设计、施工总承包和施工总承包三种。
1）全过程承包，即从项目可行性研究开始，到勘察、设计、施工、验收、交付使用为止的建设项目全过程承包。这样的工程俗称“交钥匙工程”。2）设计、施工总承包，即从勘察、设计，到竣工验收为止的总承包。3）施工总承包，即对工程施工全过程进行总承包。
2.建设工程交易中心的功能有哪些？ 答：1）、信息服务功能，包括收集、存储和发布各类工程信息、法律法规、造价信息、建材价格、承包商信息、咨询单位和专业人士信息等。
2）、场所服务功能 3）、集中办公功能
3.建设工程招标方式包括哪几种？各有什么优缺点？ 答：招标方式包括：公开招标与邀请招标两种。
1）公开招标的优点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。但是公开招标也存在工作量大，周期长，花费人力、物力、财力等方面的不足。2）邀请招标的特点：由于被邀请参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。但与公开招标相比，由于招标的范围有限，竞争性较低，从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术上和报价上更有优势的潜在投标人。我国规定，依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项目，经批准可采用邀请招标的方式。
4.根据《招标投标法》，哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标？
答：工程建设项目必须招标的：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。需要审批工程建设项目在一下情形不进行招标：
（一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；
（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；
（三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；
（四）施工企业自建自用的工程，且方施工企业资质等级合工程要求；
（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形
5.简述资格审查的内容、目的、分类
答：通过资格审查要达到以下目的：1）了解投标者的财务状况、技术能力及类似工程的施工经验；2）选择咋财务、技术、施工经验等方面优秀的投标者参加投标；3）淘汰不合格的投标者；4）缩短评标阶段的工作时间、减少评审费用；5）为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察及投标等费用。
6.简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。答：（1）具有项目法人资格或法人资格；
（2）有与招标工程相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量；
（3）有从事同类工程建设项目招标的经验；
（4）设有专门的招标机构或拥有3名以上专职招标业务人员；
（5）熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。
7.什么是投标保证金？在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金？ 答：投标保证金，是为了避免投标人投标后随意撤销投标或中标后不愿意承包等不诚信行为给招标人造成损失，要求投标人提供担保。
8.中标候选人需满足的条件是什么？ 答:
9.简述联合体投标的概念、特点及资质要求
答：概念：联合体投标，是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为。
特点：1．由两个或者两个以上的投标人组成；
2．招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同，而不是与各成员单位签订合同。
资质要求：（1）联合体各方均应具有承担招标项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等等。
（2）国家或招标文件对招标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。
（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如在三个投标人组成的联合体中，有两个是甲级资质等级只能定为乙级。本条之所以这样规定，是促使资质优等的投标人组成联合体，防止货商或承包商来完成，保证招标质量。
10.简述建设工程施工招标的程序.答：
11.常用的工程投标报价技巧有哪几种？ 答：（1）承包商根据招标项目的不同特点采用不同报价。投标报价时，既要考虑自身的优势和劣势，也要分析招标项目的特点。按照工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略。
①遇到如下情况报价可高一些：施工条件差的工程；专业要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面又有专长，声望也较高：总价低的小工程，以及自己不愿做、不方便不投标的工程；特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等；工期要求急的工程；投标对手少的工程；支付条件不理想的工程。
②遇到如下情况报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程；本公司急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临工程结束，机械设备等无工地转移时，本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工程的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。
12.简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。
答：诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。
13.简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的一般要件。
14.什么是不可抗力？不可抗力一般包括什么情形？ 简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。
15.组成建设工程施工合同的文件包括哪些？它们的解释顺序如何？
答：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
16.简述指定分包和一般分包的区别。
17.简述索赔的定义、特征及分类
答：定义：建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。特征：（1）索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为
分类：工期索赔和费用索赔
18.简述索赔的程序
答：当合同当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因，给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损失，包括不可抗力延误的工期。①承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。②发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。③工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。④当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。⑤工程师与承包人谈判达不成共识时，工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。⑥发包人审批工程师的索赔处理证明。⑦承包人是否接受最终的索赔决定。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包人造成损失的，发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。
19.简述FIDIC合同条件下变更估价的原则。
答：工程变更价款确定的一般原则：承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后，往往会涉及对变更工程价款的确定问题。变更工程的价格或费率，往往是双方协商时的焦点。计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况： 1.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。2.工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。3.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。20.投标文件一般包括什么内容？
答：施工投标文件组成：资格审查、投标书、技术标（施工组织设计）、商务标。均要看投标项目的招标文件的详细规定来具体组成
资格审查：适用于资格后审，一般要求投标人提供营业执照、资质证书、组织机构代码、财务报表、业绩、项目经理资格等。
投标书：一般包括投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书等 技术标（施工组织设计）：投标人对该项目的施工措施的一个叙述。商务标：投标人对该项目的报价
招投标合同 篇4
1．招标人只评价和比较那些被判定符合投标文件要求的标书。只对基本报价进行评比，对评价最低的标书授予合同。
2．在评标中，招标人通过下列对报价的调整，确定每份标书的投标价格：
（1）除去临时费用和相关条款。如果发生临时费用，计入工程量表中的偶发事件。应包括有竞争力的加班费用；
（2）对在标书价格和上述调整中未得到反映的，其他数量变更、偏差或替代报价进行适当的调整；
（3）其他招标人认为对执行合同、价格和支付有潜在巨大影响的因素，包括标书中不平衡、不现实的单价的作用。
4．招标人保留接受或拒绝任何变更、偏差和替代报价的权利。超出投标文件要求的变更、偏差、替代报价和其他因素，或将给招标人带来非主动提出的利益的因素在评标中不予以考虑。
5．在合同执行期内适用的价格调整条款在评标中不予以考虑。
6．如果成功投标者的报价与工程师对合同工程所需实际费用的估计相差很远，招标人将要求成功投标者自己承担费用，把提交的履约保函增加，使招标人能避免成功投标者今后在执行合同中因错误引起的损失。
第三十一条 招标人的权利
招标人保留以下权利：接受或拒绝任何标书；在授标前任何时候取消招标，拒绝所有标书，且对因此受影响的投标者不负任何责任，也无义务告知投标者他的行为动机。
第三十二条 授标通知
1．在招标人规定的标书有效期结束前，招标人将用电传或电报（事后用挂号信书面确认）通知成功的投标者其标书已被接受挂号信（合同条款中称作“接受证书”）中应明确招标人在考虑工程建设、完成及维修等因素后将支付给承包人的款额（合同条款中称作“投标额”）。
2．授标通知构成合同的一部分。
3．在成功投标者提交履约保函后，招标人立即通知其他投标者他们的投标不成功。
第三十三条 签订合同
1．在通知成功投标者后28天内，招标人将寄去两份投标文件提供的协议，双方同意的规定已写入。
2．收到协议后28天内，成功投标者签字、封缄使协议生效，把两份都还给招标人。招标人签字协议生效后，还给承包人一份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
地址：_________ 地址：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________ 电话：_________
_________年___月___日 _________年___月___日
签订地点：_________签订地点：_________
招投标合同 篇5
工程招投标及合同管理试题A
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过
程中形成的（C）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、权利
与义务D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单
位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A、施工企业B、施
工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员
3、下列财产
中，（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运
输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3
C、5D、7
5、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监
理人员数量D、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工
作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地
征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以
上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控
制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计
任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除
合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失B、要求
发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约
定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中
承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
二、填空题
1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上和
经济上对拟建工程进行全面规划的工作。
3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公
开招标、询价报价、直接采购。
4、工程承发包方式，是指发包人
与承包人双方之间的经济关系形式。
5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。
三、名词解释
1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人
（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙
方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证
工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。
2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活
动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。
3、建设工程招投：是指招标
人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序
优选承包单位的法律活动。
4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。
5、施工管理费：在国际工程
承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差
旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试
验费以及其他费用等内容。
四、简答题
1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊
性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性。
2、建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平
竞争原则； 4）属地进入原则；5）办事公正原则。
3、建设工程招投标的特点是什么？1）
招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；
3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参
与承包。
4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同
平等、自愿原则；3）合同的法律原则； 4）诚实信用原则；5）公平合理原则。
5、建设
工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；
2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权
益的依据
工程招投标及合同管理试题B
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停
工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责
任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
2、材料采购在交
货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付
3、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师
在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限
定的时间
4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出
索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付
后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分
包商的名义向工程师提交索赔报告
5、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天
气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
6、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行
政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系
7、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施工
合同的当事人 D 绝对独立的第三人
8、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式
是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同
9、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级
仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉
10、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A
额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
二、填空题
11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。
12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购
等。
13、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险
。14、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三大类型。
三、名词解释
1、施工索赔：施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由
于自己责任的额外工作、额外支出或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用
或工期补偿的合同管理行为。
2、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而
产生的代理。
3、建筑工程施工合同：是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议。
4、附加工作：
指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
5、指定分包
商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
四、简答题
1、变更价款的确定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设
计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人
在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同
价款的变更。
2、工程合同管理的原则是什么？1）合同第一位原则2）合同自愿原则3）
合同的法律原则4）公平合理原则
3、市场的功能是什么？1）交换功能2）调节功能3）
信息导向功能4）资源配置功能5）经济联动功能
4、设计招标有什么特点？1）招标文件的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同4）评标原则不同
5、FIDIC系列
合同条件有什么特点？1）国际性，广泛的适用性，权威性 2）公正合理3）程序严谨易
于操作 4）强化了工程师的作用
1工程招投标及合同管理试题库
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事
流传过程中形成的（）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、权利与义务D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给
建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员
3、下列
财产中，（）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通
运输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。A、2、B、3
C、5D、75、合同争议的解决顺序为（）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A、报价B、能力C、监理
人员数量D、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作
内容应属于（）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置
准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制
点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任
务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）A、没收全部定金补偿损失B、要求发
包人支付双倍的定金
2C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期
概念应为，从（）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日
起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起
按招标文件中要求
11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相
应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工
责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
12、材料采购在交货
清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付
13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。A、工程保修期 B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出
索赔。承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付
后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分
包商的名义向工程师提交索赔报告
15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨
天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）A
行政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系
317、在工程建设监理活动中，监理单位是（）A业主的代理人B业主的委托
人C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人
18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）A主合同B从合同C独立合同D无条件地
必须履行的合同
19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）A按裁决自觉执行B
不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（）。A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
21、监理招
标的宗旨是指对监理单位（）的选择。A能力B报价C信誉D经济实力
22、中标的承包商将由（）决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D
监理工程师
23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。A建设
单位B设计单位C施工单位D设备供应单位
24、业主在（）合同中承担的风险
最小。A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金
25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商
索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔
26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()
为准。A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位
在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
27、由于承包商的原因
使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作
28、下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提
条件。
4A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计
划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实
29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术
规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。A.节省招标费用
B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈
31、施工合同
通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为
()。A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C.中标通知书、投标书、协议书、图纸D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改
建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。A.发包
人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同
33、FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
34、在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化
35、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。A 承包人B 发包人C出资人D出工人
36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。A 建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位
37、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A报价B能力C人员数量D 设备
538、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同
39、在进度控制中，（）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请 C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）。
A 拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款 C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付
41、工程分包的说法错误的为（）A 是违法的B是从工程
承包人承担C 是允许的D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（）A 工程保修期B承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
43、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天B 21天C 30天D 35天
44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同
45、当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时
46、确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天
47、下列说法不正确的是（）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
招投标合同 篇6
1.某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强，因而多由有关的专业承包单位承包，称为（）
A、总承包
B、分承包
C、阶段承包
D、专项承包
参考答案： D您的答案：D
2.国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段，下列选项不正确的是（）
A、机会研究 B、概算
C、可行性研究 D、可行性初步研究
参考答案： B您的答案：B
3.以鉴别投资机会（即寻求作为投资主要对象的优先发展的部门，并形成项目设想）为任务是（）
A、机会研究 B、概算
C、可行性研究 D、可行性初步研究
参考答案： A您的答案：A
4.为了解决在初步设计阶段无法解决的某些重大或特殊项目的某些技术问题而进行的是（）
A、技术设计 B、施工图设计 C、初步设计 D、方案设计
参考答案： A您的答案：A
5.在世界范围内进行招标，国内外合格的投标商均可以投标，称为（）
A、国内竞争性招标 B、国际竞争性招标 C、邀请招标 D、议标
参考答案： B您的答案：B
6.通知所有的投标者参加揭标仪式，其他愿意参加者也不限制，当众开标，称为（）
A、公开开标 B、有限开标
C、秘密开标 D、其他开标
参考答案： A您的答案：A
7.投标竞争激烈，为迷惑对方，可有意泄露一点假情报，如不打算参加投标，或准备投高报价标，却在投标截止之前几个小时突然前往投标，并压低报价，从而使对手措施不及而败北，称为（）
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然袭击法 D、低投标价夺标法
参考答案： C您的答案：C
8.由评标小组或评标委员会拟订评标的内容，例如工程报价、工期、主要材料消耗、施工组织设计、工程质量保证和安全措施，分项进行分析比较或调查，进行综合评议，选择其中各项条件都较优良者为中标单位，此种评标方法称为（）
A、计分法B、低标价法
C、协商议标法D、专家评议法
参考答案： D您的答案：D
9.中标人接到中标通知书后，即成为该招标工程的施工承包商，应在中标通知书发出之日起（）日内与业主签订施工合同，合同自双方签字盖章之日起成立。
A、20 B、10 C、15 D、30
参考答案： D您的答案：D
10.在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化分为不同方式，其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为（）
A、包工包料B、包工部分包料
C、包工不包料D、包清工
参考答案： A您的答案：A
11.在施工图设计阶段编制（）
A、设计概算B、施工图预算
C、投资估算D、工程竣工决算
参考答案： B您的答案：B
12.如为减少企业大量窝工造成的亏损，或为打入某一市场，或为挤走竞争对手保住自己的地盘，可以制订亏损标，力争投标，此投标方法称为（）
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然袭击法 D、低投标价夺标法
参考答案： D您的答案：D
13.施工招标阶段，投资方核实建设规模的依据是（）
A、标底B、投标报价 C、材料价格 D、设备价格
参考答案： A您的答案：A
14.施工投标文件技术部分的主要内容是（）
A、施工组织设计B、投标标价
C、人工费D、措施费
参考答案： A您的答案：A
15.按我国现行规定，一般建设项目按（）和施工图设计两个阶段进行设计。
A、初步设计B、结构设计C、规划设计D、施工组织设计参考答案： A您的答案：A
16.勘察工作的主要内容包括：（）
A、“三通一平”
B、地基处理
C、工程测量
D、水文地质勘测
E、工程地质勘察
参考答案： C, D, E您的答案：C, D, E
________________________________________
17.建筑工程施工招标必须编制标底，标底的作用表现在：（）
A、标底是投资方核实建设规模的依据
B、标底是衡量投标单位报价的准绳
C、标底是评标的重要尺度
D、招标工程必须以严格认真的态度和科学的方法编制标底
E、标底价格应由成本、利润、税金组成参考答案： A, B, C您的答案：A, B, C
18.承包方式按承包者所处的地位划分有（）
A、总承包B、分承包C、联合体承包
D、专业承包E、BOT方式
参考答案： A, B, C您的答案：A, B, C
19.招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（）
A、具有项目法人资格(或者法人资格)
B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；
C、有从事同类工程建设项目招标的经验
D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
参考答案： A, B, C, D, E您的答案：A, B
20.目前我国建设项目可行性研究的主要内容包括（）
A、总论 B、市场需求情况和拟建规模
C、资源、原材料、燃料及公用设施情况
D、厂址方案和建厂条件
E、设计方案
参考答案： A, B, C, D, E
工程招投标与合同管理（x53）
第2套
您已经通过该套作业,请参看正确答案
1.确定中标企业的主要依据是标价合理，能保证质量和工期、社会信誉良好及（）
A、具有较强的带资能力 B、与投标单位有良好的合作关系
C、经济效益好 D、技术准备好
参考答案： C您的答案：D
2.中标通知书是一种（）
A、要约B、承诺
C、要约邀请D、合同
参考答案： B您的答案：C
3.仲裁机构受理必须是（）
A、法院裁决必须仲裁 B、纠纷经调解
C、当事人一方愿意仲裁 D、当事人达成仲裁
参考答案： D您的答案：D
4.评标委员的人数要求，按规定正确的是（）
A、成员人数为5人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
B、成员人数为5人以上双数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
C、成员人数为7人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
D、成员人数为7人以上双数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
参考答案： A您的答案：A
5.勘察设计招标应具备的条件有（）
A、具有经审批机关批准的设计任务书或项目建议书
B、“三通一平”已完成C、施工合同已签定
D、监理合同已签定
参考答案： A您的答案：A
6.在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以在中标后获取较好经济效益的投标报价技巧称为（）
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然降价法 D、低投标价夺标法
参考答案： A您的答案：A
7.投标人投标时，交纳的是（）
A、履约保函 B、投标保证金
C、定金 D、回扣
参考答案： B您的答案：B
8.当事人一方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示，称为（）
A、要约引诱B、承诺
C、要约邀请D、要约
参考答案： D您的答案：D
9.采购的活动涉及国家安全和秘密，可以（）
A、公开招标 B、邀请招标 C、不进行招标 D、公开招标和邀请招标均可 参考答案： C您的答案：C
10.合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，称为（）
A、无效合同B、双务合同
C、有效合同D、单务合同
参考答案： A您的答案：A
11.投标须知是（）文件的组成部分
A、投标B、招标
C、投标和招标D、招标公告
参考答案： B您的答案：B
12.标底文件应由是由（）编制
A、投标人B、发包人
C、分包单位D、总承包人
参考答案： B您的答案：B
13.建筑工程合同应采用（）
A、书面形式B、口头形式C、其他形式 D、电子文件
参考答案： A您的答案：A
14.根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（）
A、公开招标
B、刊登资格预审通告
C、投标文件的编制
D、发放招标文件
参考答案： D您的答案：D
15.建筑工程施工投标标价的计算依据有（）
A、招标文件 B、施工图纸 C、施工组织设计 D、施工现场条件 E、监理合同 参考答案： A, B, C, D您的答案：A, B, C, D
16.建设工程施工投标文件可判为无效标书的情况有（）
A、投标文件未按规定的时间、地点送达
B、投标人未按时参加开标会
C、重要数据和文字无法辨认
D、充分响应招标文件
E、投标文件未密封
参考答案： A, B, C, E您的答案：
17.建筑工程承包的方式按承包范围划分有（）
A、建设全过程承包
B、阶段承包
C、专项承包
D、分包
E、建造—经营—转让承包
参考答案： A, B, C, E您的答案：A, B, C, E
18.《合同法》规定，有下列情形的合同属于可撤消或可变更合同：（）
A、因重大误解订立的合同
B、在订立合同时显失公平
C、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意义的情况下订立的合同
D、违反法律、行政法规的强制性规定
E、损害社会公共利益
参考答案： A, B, C您的答案：A, B, C
19.合同可以是（）、其他形式。
A、书面形式B、口头形式 C、其他形式D、明示 E、暗示
参考答案： A, B您的答案：A, B
20.按照《中华人民共和国招标投标法》规定，招标分为：（）
A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、采购
E、法律规定的其他招标方式
参考答案： A, B您的答案：A, B, C
招投标合同 篇7
建筑工程招投标合同?投标书? 合同号?_________ 贷款号?_________ 致?_________
1?研究了上述合同的投标文件?包括图纸、合格条件、技术规范和工程量清单?我签署方愿意以投标书和附录?附录号?中所规定的要求?以_________金额?大写数字和阿拉伯数字?或合同可能规定的其他金额?承担上述工程的施工、建成和维护工作。
2?资金来源 _________?以下简称“业主”?已筹集到一笔以多种货币构成的资金?用于_________的投资费用。
该投资费用的一部分将用于邀请投标合同项下的合格支付。
如对方接受我方投标?我方保证在_________天内开工?并在合同规定的时间完工并交付工程。
该日期从开工日算起并与本合同第 7 条所规定的工程进度表要求一致。
3?如果我方中标?我们将按合同价格的_________出具履约保函?以保证合同的正常执行。
4?我方同意从“投标者须知”第 24 条所规定的标书截止日起的_________天内遵守本投标。
此标在该期限结束前始终对我们有约束力?并可随时被接受。
5?在正式合同制定和签署前?本投标书连同您方的书面中标通知书应视为约束我们双方的合同。
6?我们理解您方有权不接受最低标价的投标?或者其他任何你们可能收到的投标。
7?仲裁?因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议?如果协商不能解决?应提交_________仲裁委员会。
按照申请仲裁时该会当时施行的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的?对双方均有约束力。
8?合同?如下文定义?中以下的用词及词句?除根据上下文另有要求外?应具有本条所赋予它们的涵义? 8? 1 “业主”指在第二部分专用条款插入表中提及的当事人及其取得该当事人的资格的法定继承人?不包括该当事人的任何受让人?除承包人同意外?。
业主可在本合 同项下指定一家采购全权代理机构?如果已经指定?则在投标须知前附表第 3 项中指明采购代理机构的名称、采购、监督和支付的范围?以及在招标期间及随后的授 标等问题上的责任。
8?2 “承包人”指其投标书被业主接受的当事人?或其法定继承人?不包括该事人的任何受让人?除业主同意外?。
8?3 “分包人”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或经工程师同意分包了部分工程的任何当事人?及取得该当事人资格的法定继承人?但不包括任何其他受让人。
8?4 “工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的工程师?并在第一部专用条款插入表中提及为工程师人的?或由业主任命并书面通知承包人代行工程师职权的人。
8?5 “工程师代表”指根据 2?2 款规定?随时由工程师任命的个人。
8?6 “承包人授权代表”指由承包人任命?在本合同项下代行承包人全权的人。
8?7 “熟练工人”指的是熟悉放样?对复杂的工程能进行监督的工人?并包括备操作人员。
8?8 “非熟练工人”指的是持普通手工工具?包括小型动力工具进行施工作业人员。
8?9 “工程”指永久性工程及临时性或视情况为两者之一。
8?10 “永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程?包括设施?。
8? 11 “临时性工程”指在施工并完成工程及维修缺陷中所需的及有关的各种临时性工程?不包括承包人的设备?。
8?12 “设施”指定于构成或构成永久工程组成部分的机器、装置或类似的物件 8?13 “承包人的设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设施、材料其他物品在内的所有施工并完成工程及维修缺陷所需的、任何性质的设备及物品?包括临时工程?。
8?14 “分段工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分段工程。
8? 15 “工地”指为施工工程由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成部工地的任何其他场所。
9?工程质量要求本合同工程的施工质量?按交通部颁布的质量检验评定标准评定?应达到?优良或合格?等级。
10?技术标准 10?1 工程施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求? ?1?交通部《港口工程技术规范?1987?》? ?2?交通部《港口工程质量检验评定标准 JTJ242-89》? ?3?交通部《疏浚工程施工技术规范 JTJ284-89》和《疏浚工程质量检验评定标准JTJ243-88》? ?4?国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。
10?2 在合同履行期间?若上述标准或规范有修改或重新颁布?承包人应遵照执行。
10?3 必要时?技术标准的替代可按合同通用条款约定的方法办理。
11?工程计量 11?1 本合同应计量的所有工程分项?均以我国法定计量单位计量。
11?2 核定按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法?应符合技术标准。
11? 3 承包人应提供符合精度要求的计量设备和条件。
一切工程的计量? 经承包人计算后?报监理工程师审核确认。
11?4 经监理工程师签认的工程计量结果是工程款支付额的计算依据。
凡因承包商原因超过了图纸所示或未经监理工程师同意的任何长度、面积或体积的计量部分?均不予支付。
12?承包人应为施工并完成工程及维修缺陷在工地上提供? 12?1 只有在本行业中技术熟练?经验丰富的技术助理?及能对工程施工予以当监督的领班和工长以及 12?2 使承包人能按合同要求及时履行其义务所需要的熟练技工?半熟练技工壮工。
13?当地的雇员 鼓励承包人从中华人民共和国境内雇用非熟练工人?并在可行和合理的范围内?雇用熟练工人。
14?工程师有权反对和要求解雇 工程师有权反对并要求承包人立即从工程中撤换其提供的、在工程师看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员或工程师认为其在工地的出现是不适宜的人员?这种人员一旦撤换无工程师的批准不得重新在工地上工作。
15?投标的语言 投标书及投标人与业主之间的与标书有关的来往函电和文件均应使用汉语/英文。
投标人随投标书提供的证明文件和印刷品可以使用另一种语言? 但其中有关段落须配有恰当的汉语/英文翻译?标书的解释应以汉语/英文为准。
16?组成投标书的文件 投 标人准备的投标书应包括?投标书及其附录?授权书? 投标保证金?报价的工程量清单?辅助资料? 证明合格条件和资格的资料? 选择报价和按本须知规定提交的其 他所有的资料。
必须毫无例外地使用招标文件提供的投标书格式?工程量清单和辅助资料表?但表可以同样格式扩展?投标保证金的方式接 15?2 款的规定可以选 择? 17?投标价格 17?1 除非招标文件中另有规定?投标是指本须知第 1 章第 1 款中说明的合同全部作?并且此投标是以投标人提交的单价和金额为基础的。
17? 2 投标人应填写工程量清单所述的所有工程项目的单价和金额 ?不管数量是否表明? ?当实施合同时投标人没有填入单价与金额的项目?将心予支付?并认为此项目费用已包括在工程量清单的其他单价和金额之中。
17?3 所有根据合同或其他原因?截止到投标截止日前 28 天?由投标人支付的所有关税、税收和其他征税?都要列入投标人呈报的标书中的单价与金额中。
业主将据此对标书进行评价和比较。
17?4 价格调整。
据合同条款第 70 款的规定?投标人填写的单价和金额在合同实施期间可以予以调整。
投标人应完成辅助资料表Ⅲ并随投标书提交合同条款第 7O 款所要求的其它支持材料。
17?5 若本招标被划分为几个“合同包”?则允许投标人对其中一个或全部“合同包”投标。
?1?每一个合同包将根据其自身的特点进行评审并分别地签署合同。
因此?投标人应针对不同的合同包分别报价。
?2?投标人对一个以上的合同包投标时?可提供一个特定的下降额?折扣??如果对一个以上的投标中标的话。
此种投标折扣将在评标时予以考虑?以决定是单个地还是几个包合在一起授予。
18?投标货币与支付货币 18?1 投标书的单价与金额全部用前附表第 4 栏所述的指定货币报出。
投标人如果希望合同中来自中国以外的工作量用一定比例的外币给予支付?即“外币需求”?时应 将任何一种外币支付的比例在辅助资料表 I 一“当地与外币需求”表中列明?此种比例应为所需外币占标价?不包括暂定金?的百分比?或?i?完全使用投标人所 在国货币或由投标人选择?ii?完全使用美元。
如果投标人希望支付一定比例的除?i?和?ii?以外外币?则应按上述的方式指出其所需的外币的百分比。
根 据标书中所列百分比?并根据下面 13?2款所规定的汇率?按第 28 款之规定进行折算和比较。
18?2 投标人应采用在投标截止时间前 28 天当日中国银行北京总行公布的卖价汇率来换算货币。
如果某些货币没有公布汇率?则投标人应说明所使用的兑换率及其来源。
为支付目的?编写投标书时采用的汇率在本合同实施期间保持不变?以使投标人不独自承担汇率变化的风险。
18?3 投标人拟需要的外币及当地货币总额应在辅助资料表 I?当地货币与外币需求?中列明。
投标在表 l 附录中至少应说明所需下列货币的使用范围? 18?4 外币? ?1?用于工程直接雇用的外籍雇员的外币? ?2?上述雇员的社会福利费?保险金和医疗保健费?以及国际旅差费? ?3?工程所需进口的材料费用?用于临时和永久性工程?? ?4?工程所需的进 D 机械设备?包括主要备付?的折旧费和使用费 ?5?进口材料、机具、设备?包括零备件?的保险费和运费? ?6?与工程有关且在中国以外发生的管理费、杂费和财务费用。
18?5 中国货币? ?1?当地劳务? ?2?当地材料? ?3?当地机械设备的折旧? ?4?其他当地服务? ?5?在中国国内的管理费、杂费和财务费用。
18?6 业主可能会要求投标人澄清其外币需求?并提出令人满意的证据?证明单价且表 I中的数额是合理的?符合第 13?1 款的要求。
根据合同条款第 72 款的规定在工程进展中外币的百分比可能会根据业主与承包人之间的协议而进行调整?以反映会同中外币需求的实际变化。
18? 7 投标人应完成辅助资料表Ⅱ“合同支付量估算表”并以表格的形式列明预期的工程期间将进行的主要工程量。
19?投标书的有效期效力 19?1 自第 23 款规定的投标截止日期算起?投标书有效期为如前附表第 6 栏所述的日历日。
19?2 在原定投标有效期满之前。
如果出现特殊情况?业主可向投标人找出延长有效期的要求。
这种要求和答复应以书面、电传、传真或电报的形式进行。
投标人可以拒 绝这种要求而不失去他的投标保证金。
同意延期的投标人?不需要也不允许修改他的标书?需要相应地延长投标保证金的有效期?在延长期内?本须知第 15 款关于 投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
20?投标保证金保证 20? 1 投标人应与投标书一起提供一笔不少于如前附表第 7 栏所述的人民币金额或相当于该金额的可自由兑换的外币作为投标保证金。
20?2 根据投标人的选择?投标保证金可以是现金保兑支票、银行汇票?不可撤销信用证或下列银行出具的保证书。
招投标合同 篇8
建筑工程招投标与合同管理实务
----时间与资金的关系
姓名：傅凌班级：房建07-2班学号：20071179指导教师：王榃招投标制度作为工程承包发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施，它是一种富有竞争性的采购方式，是市场经济的重要调节手段，他不但为业主选择好的供货商和承包人，而且能够优化资源配置，形成优胜劣汰的市场机制，其本质特征是“公开、公平、公正”和“充分竞争”。实践证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法。但由于机制不完善，法制不健全，致使当前的招投标现状仍存在不少不容忽视的问题。
一、工程概况：
XX展览中心拟建于XXX开发区XX北侧XXX二期工程处，已列为XX市重点工程。本工程为单层大跨度钢门架结构，总建筑面积约26,000平方米。本工程建成后将做为专业展览馆使用。
二、有关资金的1.工程预付款 ：预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。业主不按约定预
2.付，承包商在约定预付时间7天后向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不能按要求预付，承包商可在发出通知后7天停止施工。业主应从约定应付之日起向承包商支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
工程预付款的扣除问题一般是通过合同约定从什么时间起开始扣还，多长时 间扣除完毕，在改时间段内每次都是等值扣还。而在FIDIC中，每次扣还 的数额一般不是等值的，而是每次扣还承包商应得款的1/4。
3.工程进度款按月支付，建设单位收到承包单位的工程进度报表，经审查核
实评估后10内，按照评估的工程进度将工程进度款扣除有关应扣款项后拨付给承包单位。
4.工程价款累计拨付达到合同价的80%时停止拨付。工程竣工验收后留5%作 为工程维护保修金以外，余款一次性在工程结算后，经建设单位审查核实后 的15天内拨付给承包单位。
5.工程维护保修金待维护保修期满，经双方协商核定签字起10日内拨付给承
包单位。
6.投标保证金（招标文件、图纸、资料押金）
应邀参加投标的施工单位领取招标文件时，每标应交3000元投标保证金，待中标通知书发出后，如数退还本金（不含利息）。
三、工程工期：
1.开工日期：以建设单位发出开工令日为工期起算日。
2.竣工日期：20XX年X月XX日。
3.本工程在施工期间因战争、地震、重大自然灾害等不可抗力事件发生，承包单位应在事件解除后48小时内办理工程签证手续，工期方可顺延。（趣祝福 Zf133.Com）
4.因设计变更等原因，引起工程量的变化等情况影响主导工期时，须经建设单位确认并办理相关工程签证手续，方可顺延工期。
四、物资供应：
1.本工程所需的设备、材料等物资，除了建设单位负责采购的部分之外，均由施工单位负责统一采购。采购的材料、设备等物资均需符合设计要求的性能、型号、规格。采购时在询价、比价之后，承包单位应负责将评估资料、有关报价复印件及有关样品实物、图片（像）资料报送建设单位审查认可后，方可采购。在实施采购过程中发生的一切不符合工程要求或质量要求的，其后果概由
承包单位负责。承包单位应无条件负责退换或重新报批采购。
2.由施工单位负责采购的材料、设备等物资均应手续齐全、质量可靠，符合国家及当地有关部门的要求，必须符合各项验收、归档、竣工备案所需，必须按建设单位和质监部门的要求对其进行检验并由施工单位承担相关费用。否则施工单位将承担由此而造成的一切后果，建设单位将有权视情况采取相应的处罚措施，直至中止合同，停止支付工程款项，并可以扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。
五、投标时应注意的事项：
1.标函的内容包括：
① 综合说明、标函摘要；
② 工程量、单价、工程总造价及其构成；
③ 施工组织设计（包括施工方案、施工平面布置、施工机械设备、人员组成、工程质量安全保证体系及主要措施、工程计划进度、确保工期的措施等内容）；④ 三材用量，主要材料、设备价格；
2.有关本工程中的项目均应专题详细另列保价，并说明各种费用和优惠条件；
3.标函份数：正件一式六份（中英文对照）；
4.对未中标单位不给予任何经济补偿。
六、管理配合费用：
1.各投标单位在投标价中应单独列明3%付给总包施工单位，作为总包施工单位现场配合，交叉施工所增加的管理费用，其余如脚手架、临时设施等由施工单位双方协商使用费。
七、工程承包方式：
1.本工程采用包工、包料、包工期、包工程质量和包工程造价，一次性包死的承包方式承包。（其中包料部分由建设单位负责采购的设备、器材除外）。
2.本工程主体结构工程不得进行任何形式的分包或转包。如发现有分包或转包，建设单位有权单方面中止合同并与另一家施工单位签定施工合同，已施工工程量概不付款，预付款追回。因此造成的任何损失，建设单位有权向承包单位索赔和追究违约责任。
3.施工中如因设计变更而引起的工程量变化时，结算单价按相对中标书优惠后的相关单价计取，不得计算任何与投标时不一致的单价和费用，并不计取变更设计的赔偿增加费。工程竣工结算按相对于中标总价优惠后最终确定的承包合同总价的打折比例进行结算。
4.议标之前已明确的设计变更内容均属本工程各标工程总承包价格范围之内（详见设计变更文件和图纸）。
