中学范文网

导航栏 ×
你的位置: 范文 > 范文资料 > 导航

工程协议书

发表时间:2024-01-12

工程协议书集锦。

透过签署合格协议的方式来解决资金、设备等各方面问题,合同贯穿于我们的工作和生活各个层面。务必注意即使在试用期内也需要签订合同。经过仔细考虑,中学范文网为您精心编辑了“工程协议书”,请多多关注我们的网站,感谢您的支持!

工程协议书 篇1

在当今社会生活中,男女老少都可能需要用到协议,签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的',下面是小编精心整理的工程协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方:

乙方:

经双方协商,就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议:

工程概况:

工程地点:

工程内容:

规格:

协议金额:___元(大写:___元整)。

双方责任:

甲方责任:

提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜,如因现场协调原因拖延工期由甲方负责;

按协议规定支付预付款及结算余款,因付款拖延影响工期责任由甲方责任;

乙方负责提供工程的设计图纸,甲方签字确认效果图及施工方案,如中途改变设计及施工方案造成的损失由甲方负责;

甲方委派相关人员进行施工现场协调,配合乙方进行现场施工。

(二)乙方责任:

提供工程的设计效果图、施工图及施工方案,经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。

乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准;(注:按图纸施工)

乙方按协议规定的工期交工,因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责;

乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故,其后果和责任由乙方负责。

工程因人为破坏,不可抗拒因素除外

霓虹灯质量保二年,数码管质量保三年。

付款方式:

双方签订制作安装协议后,甲方分二次向乙方支付工程款,即协议经双方签字生效后,首付50%的工程预付款___元;工程结构完工后再付30%___元工程完工后经甲方验收合格后一次性付清(除2%质保金)余款___元

完工日期:

自双方签订协议后第二天算起为___天(即___年___月___日前完工)如遇特殊情况,经双方协商同意后,工期可后延。

附则:

1、本协议双方代表签字,双方单位盖章后生效。

2、本协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

3、本协议在执行过程中,如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。

甲方单位:___乙方单位:

工程协议书 篇2

2022工程分包协议书 样本是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程分包协议书 样本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022工程分包协议书 样本正文内容

发包方: (以下简称甲方)


承包方: (以下简称乙方)


依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:


一、工程名称:


二、工程地点:


三、承包范围:


四、工期:       开工日期: 年 月 日


竣工日期: 年 月 日    工期: 天


五、合同价款:本工程采用( )方式计价,每吨( )元/吨。


合同总价款为


六、质量要求:


本工程质量达到标准,如达不到本标准,应按甲方要求进行返工自理,并承担由此发生的一切费用。


七、双方责任:


1、甲方责任:


⑴负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。


⑵负责向乙方提供施工图一式( )份。


⑶及时供应合同规定的材料。


⑷及时办理工程结算。


2、乙方责任:


⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。


⑵必须按图纸施工。


⑶应保证工期要求,确保工程如期完成。


⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。


八、材料供应:


1、主材由( )方负责提供。


2、辅材由( )方负责提供。


九、材料消耗:


工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之( )计算,废料归( )方。


十、施工与验收:


1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。


2、工程完工时组织相关部门验收。


十一、结算方式:


签订合同,甲方即向乙方交付( )元预付款,工程进行过半时甲方支付( )元,工程完工,甲方支付( )元工程款。


十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误,每延误一天,赔付方工程总价款( )%的损失费。


十三、其它:


1、本协议一式( )份,正本( )份,副本( )份。


2、本协议自双方盖章签字之日起生效。


3、本协议完成后自行终止。


十四、补充条款:


 甲方:                         乙方:


法定代表或法人委托: 法定代表或法人委托:


委托人:                        施工代表:


电话:                            电话:


日期:                            日期:

工程协议书 篇3

工程劳务承包协议书范本


一、签约双方


甲方:________________(委托人或业主)


地址:________________


联系电话:_______________


乙方:________________(承包人或承包公司)


地址:________________


联系电话:_______________


二、合同目的


本协议旨在明确双方在工程劳务承包合作中的权利和义务,保证工程的顺利进行,确保质量和进度的达到预期目标。


三、工程内容


1. 工程名称:________________


2. 工程地点:________________


3. 工程规模:________________


4. 工程的起止时间:________________至________________


5. 工程的内容和任务:_________________________


四、费用及支付方式


1. 劳务费:合同总金额为_____________,其中劳务费为_____________。劳务费的支付方式为_________________________(分期支付、定期支付等),具体支付时间和方式如下:


- 第一期:支付时间_____________,支付金额_____________;


- 第二期:支付时间_____________,支付金额_____________;


- 第三期:支付时间_____________,支付金额_____________;


- 其他:支付时间_____________,支付金额_____________。


2. 其他费用:除劳务费以外,其他可能发生的费用,包括但不限于材料费、设备费和其他相关费用,由甲方负责支付。具体费用标准和支付方式另行协商确定。


五、工作责任和义务


1. 甲方责任和义务:


- 提供项目相关的详细资料和文件;


- 提供工程所需的合理配合和支持;


- 确保工程资金的按时支付;


- 按约定支付劳务费;


- 按照规定提供合格的设备和材料。


2. 乙方责任和义务:


- 按时、按质、按量完成工程任务;


- 严格执行工程管理制度,确保工程质量;


- 配合甲方管理,负责设备和材料的采购、安全和管理;


- 报告工程进度和问题,及时与甲方沟通。


六、工程款支付和验收


1. 工程款支付:


- 甲方在收到乙方的工程款申请后,将在7个工作日内支付相应金额;


- 乙方如有变更工程款支付账户的要求,需提前15个工作日书面通知甲方。


2. 工程验收:


- 工程竣工时,乙方将书面通知甲方进行验收;


- 甲方应在7个工作日内进行验收,如有问题,应及时提出;


- 工程验收通过后,甲方将在7个工作日内支付尾款。


七、违约责任


1. 若甲方未按时支付劳务费,乙方有权要求延期工程开工或停工,直至款项支付完毕,并有权要求相应的违约金。


2. 若乙方未按合同约定完成工程任务,甲方有权要求延长工程期限,或解除合同,并有权要求相应的违约金。


八、争议解决


双方如发生争议,应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。


九、协议生效及变更


1. 本协议自双方代表签字后生效,有效期为_______年;双方应认真履行协议义务。


2. 本协议的修改、补充或解除,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。修改、补充或解除的协议具有相同的法律效力。


以上是一份工程劳务承包协议书的范本,具体内容会根据实际情况进行调整。双方在签署协议前应仔细阅读、理解并充分讨论,确保双方权益的保护和工程目标的顺利实施。祝各位顺利完成各项工程!

工程协议书 篇4

建设工程合作协议书


尊敬的项目合作方:


由衷地感谢您对公司多年来的信任和支持。基于之间的成功合作和多年的工作经验,很高兴向您提供本《建设工程合作协议书》。相信,在本次合作中将共同迈向成功,并为建设工程行业树立新的标杆。


一、合作目的和范围


本次合作协议的目的是双方共同开展建设工程项目,建立长期稳定的合作关系。将以互利互惠的原则,共同承担责任和义务。本合作协议适用于任何建设工程项目,包括但不限于住宅楼、商业建筑、公共设施等。


二、合作方式


1. 根据项目需求和合作方的要求,双方共同确定项目的实施计划、预算和时间表。


2. 将按照合同约定的质量标准和进度要求完成工程项目,并保证施工过程中的安全和环保。


3. 双方共同参与项目管理和监督,确保项目的顺利进行,并在需要时协同解决问题和调整计划。


三、合同条款和付款方式


1. 双方在签署合同之后,应结合项目规模、复杂性和风险等因素,共同商定合理的合同条款和条件。


2. 合同总的付款金额、付款方式、货币种类、发票要求等细节应在合同中明确规定。


四、知识产权和保密责任


1. 根据知识产权法律法规,合作方在项目中获得的机密信息、专利技术等知识产权应予以保护。


2. 双方在合作期间和合同终止后应继续保持保密责任,并不得向未经授权的第三方披露机密信息。


五、风险和责任承担


1. 双方应共同评估项目的风险,并在合同中明确风险责任的分配。


2. 若由于双方一方的过失或违约行为导致额外费用或损失,该方应承担相应的赔偿责任。


六、合同终止


1. 在合作过程中,任何一方若发现另一方有违反合同约定的行为,应及时通知对方并采取措施纠正。


2. 若双方一方出现严重违约或无法履行合同,对方有权解除合同并采取法律手段维护自身权益。


七、争议解决


1. 双方如有任何争议,应首先通过友好协商解决。若协商无法达成一致,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。


2. 在争议解决过程中,除非双方达成书面协议,争议不应影响合同其他条款的执行。


八、其他约定事项


1. 本协议对双方具有合同效力,不得转让给第三方,但经双方书面同意可以部分或全部转让。


2. 双方如对合同内容有任何修改或补充,应以书面形式进行,该补充协议与本协议具有同等效力。


九、协议生效和期限


本协议经双方签字盖章后生效,有效期为自签署之日起至合同完成之日止。


诚挚地邀请您签署本《建设工程合作协议书》,以便更好地开展合作。期待着与您携手打造更多优秀的建设工程项目,共同创造美好的未来。


谨祝合作愉快、圆满成功!


此致


敬礼


(合作方名称)


签字盖章:


日期:

工程协议书 篇5

建设单位: (以下简称甲方)

根据字号文件批准工程。批准投资X万元d 建筑面积为××平方米。此项工程经县建设局批准,由 建筑队(以下简称乙方)承担施工任务。为明确职责,经双方协商,特订本协议,共同遵守。

一、工程任务:

1.工程名称:

2.工程数量:

3.包工形式:

二、施工期限:

1.本工程自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工。

2.确定的日期必须严格遵守,以只争朝夕的精神,互相创造便利条件,保证按期完成,否则根据情节,酌情处理。

三、工程价款:

1.本工程全部造价 万元。

2.预算工资总额元。

3.定额全部按照山西省 年基本建设安装工程统一定额执行。

4.取费标准按照交革建字 第 号文件执行。

5.工资费用付款办法:按工程进度分期付款,竣工验收后一次结算,按照银行规定办理付款手续。

6.乙方应交县建设局 %的施工管理费,由甲方付款时扣收,转交建设局。

四、工程管理与质量验收:

乙方确定专人组成工程质量检查验收小组,根据工程进度进行分段验收,不符合工程质量要求的,要及时返工。工程竣工后,由县建设局参加,进行一次综合性的'工程验收。

2,以国家施工验收规范及施工图为验收标准,如有违反标准者,应查清原因,按国家规定及时处理。

3.在施工中遇有较大变更,应取得原计划单位的同意后,由甲方预先通知乙方,同时作好变更手续。

4.此项工程由建设单位 同志,施工单位 同志负责,双方互相配合,指导施工。

五、安全:

加强安全教育和检查工作,预防发生事故,确保安全施工。如一旦发生人身伤亡事故,由乙方负责开支处理。甲方应大力协助解决医疗抢救工作。

六、材料、机具供应:

1.材料应堆放在适当位置,在开工前应储备到一定数量·以保证满足乙方的施工需要。如停工待料,由甲方支付乙方停工期间的全部工资(按平均工资计)。

脚手架、跳板等,由 方负责·小型工具、运输工具,由乙方负责。乙方如难以解决.由甲方大力协助。

水源,由甲方负责。如水源、电源供应不足时,甲方应负责安排其他工作.否则乙方在这期间的工资应由甲方支付。

七、本协议内容所不能包括的,见补充协议。

八、本协议自双方签章,县建设局批准之日起生效。

九、本协议一式八份,除由甲、乙双方各执一份外,并报送有关单位备查。

建设单位:

负责人:

工程协议书 篇6

1、在施工区域内,如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件,承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理(发包方应尽力保障承包方的权益)。

2、本合同履行过程中,因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减,以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理,发包方有权要求停工。

4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量,费用由承包方承担。

5、承包方针对本项目需委派专职管理人员:

施工队长一名,姓名: 工作职责: 。

水电班组组长,姓名: 工作职责: 。

钢筋班组组长,姓名: 工作职责: 。

木工班组组长,姓名: 工作职责: 。

泥工班组组长,姓名: 工作职责: 。

以上项目管理人员不准随意更换,每周工地办公不少于5天,发包方办公室签到。项目未竣工前,未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。

6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用,超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%

工程协议书 篇7

甲方: 身份证号码:

乙方: 身份证号码:

经甲乙双方协商同意,自愿制定以下条约:

一、甲方提供与要求:

1、提供:①长13.6米,宽11.8米宅基地及周边施工使用自然场地。②灌装柱已分布完好。③水电及建材已齐全到位。乙方应遵守国家现行的工程建设安全生产相关管理规定,严格按国家安全标准组织施工,并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查。施工现场和生产、生活区应采取必要的安全防护措施,凡由于安全措施不利造成一切事故的,由乙方承担相关责任和由此发生的全部费用。

2、要求:二层高3.6米,阁楼高0.6米,②质量合格。门窗及钢筋分布合理,墙面平整,阴阳角垂直,外墙竖缝砂灰要饱满,防止漏水及混凝土不出现马蜂窝现象,梁的长、高、宽要符合甲方的要求,不得缩小。③机械与工具均由乙方自备。若业主指定材料供应厂商,可由甲方代为采购。由业主直接供应的工程材料,按业主的供应价格,交货地点为。

二、付款方式:

总工程清包款为:伍万玖仟元整人民币(小写¥: 59000.00元),共分为六个阶段。具体如下:

①基础完工后付壹万元;②一层现浇面完成付壹万元;③二层现浇面完成付壹万元;④卡瓦完工后付壹万元;⑤外粉刷完工后付壹万元;⑥内粉刷完工后付余款玖仟元。伍万玖仟元整已付清。甲方提供材料、机械设备的结算方式:对于甲方提供或代为采购的进场材料、机械设备,每月进行工程结算时,甲方材设部门要将乙方签字认可的材料调拨单及设备运行日志进行统计。

三、施工中安全:

施工中的安全均有乙方负责,与甲方无关,甲方概不负责任何安全事故,甲方望乙方安全第一,施工第二。

四、甲乙双方责任:

1、甲方提前嘱咐的事项,而乙方没有做到位的,损失均由乙方负责,与甲方无关。

2、甲方定性后,乙方已经做完,而甲方要求更改,返工的损失均由甲方负责,与乙方无关。

3、工程完工后,若出现质量问题或漏水现象,乙方要及时免费给予维修,达到不漏水,一切正常为止。

五、乙方需按甲方要求的规格施工,乙方必须服从甲方的管理、监督与整改。

六、备注:

①如果甲方要求前檐门窗过为整体现浇,甲方应在原清包工程款(¥:59000元整)基础上加500元;②乙方用料需提前通知甲方,③工期最好在20xx年前竣工。④本合同采用固定总价合同,施工总工程款为59000元人民币。甲乙双方已经充分沟通。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方(签字): 乙方(签字):

电话: 电话:

年 月 日

工程协议书 篇8

甲方:

乙方:

模板分项工程劳务合同内容介绍:

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目,工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。

一、工程名称:蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点:蓬南镇电子工业园

三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约,为砖混底二框结构。

四、承包方式:

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍,包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理,文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。支模、等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

叁拾捌元计算 ,

,按。

八、工期要求

8.1 甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2 工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。

九、其它事项:

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方: 身份证:

乙方: 身份证:

年 月 日

工程协议书 篇9

发包方:_________

承包方:_________

根据有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。当乙方在甲方财务所押工程质量保证金达到一定金额后,甲方财务将不再扣乙方所承包工程的质量保证金;乙方在公司期间其所承做工程的维修费用由乙方自行承担;当乙方退出公司其所承做工程的维修费用从其质量保证金中扣除。

一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。乙方须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸、《工艺质量及材料做法说明》进行施工,做好各项质量检查记录、变更记录。

2、装饰施工地点:_________区_________路_________弄_________号_________楼_________室。

3、住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

5、承包方式:_________。

6、总价款:¥_________元,大写:_________其中:材料费:_________,人工费:_________;管理费:_________,设计费:_________;垃圾清运费:_________,税金:_________;其他费用:_________。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

7、工期:自_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。

二、关于材料供应的约定:

1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管。乙方需对甲方工程监理现场提出的问题按质量、工期整改单的要求。

2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定,双方在遵循自愿、平等原则的基础上。

4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。甲方审批竣工验收报告并组织有关部门进行竣工验收。如一次验收即通过质监验收,以甲方认可的申报竣工验收日为本工程竣工日期。如一次验收未通过。

三、关于工程质量及验收的约定:

1、本工程执行08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、31/30-20XX《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。质量必须经甲方检验合格,乙方必须出具产品合格证、质量保证书、资质证、营业执照、检测报告书等质量合格证书,并提供维修卡,以便备查。

2、本工程由_________方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果。安装完毕,乙方及时通知甲方进行验收,所有安装工程经甲、乙、监理三方共同验收。

6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。乙方对所订购的各类门保修期一年,保修期从甲方验收合格并签字之日起计算,若乙方不能及时维修。

乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。按照国家建筑施工规定进行施工,积极做好安全施工工作,从进场安装至安装完毕。

四、有关安全生产和防火约定:

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。属甲方责任的。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,如有需要可以签定补充协议。

五、关于工程价款及结算的约定:

1、工程款付款方式列下表:

付款时间

付款百分比

金额

对预算设计认可签订合同之日___元,第二次付款时扣除合同签订后开工前二至五天___%___元

施工过程中工期进度过半___%___元

竣工验收当天___%___元

增加工程项目签订项目变更表___%___元

注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。

2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。

3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国价格法》以及其他相关法律法规之规定,为了保护双方的合法权益。

4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。

六、其它事项:

1、甲方工作:

甲方应在开工前一天,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。由乙方根据甲方要求,负责工程的设计、施工以及材料的采购等一切与工程有关的内容。

做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响货柜的质量时,甲方有权要求维修或者减少价款。

2、乙方工作:

参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

指派_________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。此制作方案为乙方施工唯一依据。

未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任:

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的。如甲方在制作过程中要求乙方对制作方案或设计图纸进行更改。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故由甲方负责并担责任。工程完工时由甲乙双方共同组织现场验收(商场对工程安全隐患方面的考核及验收由甲乙双方共同负责),如工程验收合格。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故,由乙方负责并承担责任。

八、纠纷处理方式:

1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向无锡市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。甲方负责提供企业形象手册或企业宣传文字、图片内容等资料。为了方便制作,资料在签订合同后一星期内提供。

2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向无锡市仲裁委员会申请仲裁;向人民法院提起诉讼。甲方须安排专门代表负责本工程,参加碰头会,随时协调有关工作。甲方及时向乙方提供相关资料。

九、合同的变更和解除:

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,并办理终止合同手续。甲方负责办理进场搭建等相关手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。乙方在工程施工制作前需向甲方提交制作方案(附件一)、设计效果图(附件二),经甲方签字确认后执行。乙方如需改动。

十、其它约定:_________。

十一、本合同一式_________份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。由于甲方原因(如采取包工不包料承包方式时甲方未按时提供工程材料)导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方如在每月五日之前仍未按合同的约定支付乙方工程款或是乙方一旦发现甲方经营困难可能无法继续经营的情况下,乙方有权要求甲方立即一次性支付剩余的工程款,甲方并应承担工程总价款20%的违约金。

委托代理人:___________法定代表人:___________

住址:_________________地址:_________________

电话:_________________电话:_________________

邮编:_________________邮编:_________________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_____________签订地点:_____________

1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

2、本合同自签订之日起生效,结清工程款后终止。

十、其他。

以上合同,双方必须共同遵守。

如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。

甲方签字:乙方签字:

日期:年月日

工程协议书 篇10

。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条工程项目的安排及费用

2.1该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

2.2甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。

2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

2.4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:。

第三条甲方职责

3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作,

资料共享平台

《工程合伙协议书范本》()。

3.2甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用,余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。

3.3甲方在青岛完税后,甲方根据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

3.4协助乙方整理工程竣工资料。

第四条乙方职责

4.1项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方承担违约责任。

4.2乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的`债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规,服从项目部的统一领导。

4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。

4.8本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。

甲方:

法定代表人:

委托代理人:(签字)

年月日

乙方:

工程协议书 篇11

甲方:

联系方式:

地址:

乙方:

身份证号:

住址:

联系方式:

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的原则,达成以下协议条款:

第一条:合作内容

甲、乙双方就建设工程项目形成长期战略合作关系,通过双方投入资金、资源承接建设各种类型的项目工程。

第二条:甲方责任与权利

1、甲方负责利用自己的社会资源承接各种类型的项目工程。

2、甲方投入资金______万元,占股______%。

3、甲方派出______名财务人员参与项目工程的管理。

4、甲方派出的工程建设管理人员的收入在项目上支取,计入项目建设成本。

第三条:乙方责任与权利

管理工作由乙方承担。

2、乙方投入资金______万元,占股______%。

3、工程实际承建过程中涉及到的前期费用支出全部由乙方支出,待双方投入资金到账后偿还乙方所垫付资金。

4、因承接工程需要挂靠其他公司的,寻找挂靠公司的工作由乙方完成,费用由乙方承担。

第三条:利益分配

1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股份进行分成,其中甲方占股权分成______%,乙方占股权分成______%。

第四条:保密条款

乙双方在此协议生效期内或协议终止后,双方不应将此协议透露或出示任何公司或个人,也不得泄漏对方的商业秘密。

技术资料以及双方的合作内容不泄露给任何第三方。

项目组成员及有关人员。

第五条:争议的解决

甲乙双方在履行合同中如发生纠纷,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,提交给______方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第六条:协议的生效与补充

1、本协议一式______份,双方各执______份,经双方盖章后长期生效,具有同等法律效力。

2、未尽事宜,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本协议签订地点为______市。

甲方(签章):

______年______月______日

乙方(签字):

______年______月______日